中级经济师《建筑与房地产》精选知识点：工程施工合同纠纷审理

来源：正保会计网校 2021-04-21

普通

想要通过中级经济师考试不仅需要学习还需要日常的强化练习，不要被困难击倒，勇敢地去面对挑战吧！为了使大家更好的达到备考的目的，正保会计网校为小伙伴们准备了《建筑与房地产》相关的精选知识点，快来点击学习吧！

【知识点】工程施工合同纠纷审理相关规定

1.当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

2.当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

为帮助各位考生更好地备考2021年中级经济师，网校根据经济师教材，按照章节上线了63天打卡计划，每天一个精选知识点+3道精选练习题~打卡规则属于自由模式，大家可以随时开始，随时学习！

用微信扫描下方二维码，进入“会计爱打卡”小程序。

2021年中级经济师打卡计划